Договор купли-продажи товара (основной). Образец
ДОГОВОР
купли-продажи № ________________________
________________________ "_____" ___________________ 20___г.
__________________________________________ . именуемый в дальнейшем Продавец, в лице __________________________________________ __________________________________________. действующий на основании ____________________________ с одной стороны, и __________________________________________. именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и своевременно уплатить определенные денежные суммы за _______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование товара, артикул количество предметов, входящих в комплект приобретаемого товара)
(далее - товар).
1.2. В целях настоящего договора понятия "товар" и "товары" считаются эквивалентными и взаимозаменяемыми.
1.3. Продажа товара по настоящему договору является разовой. Товар выбран Покупателем на основании образца, находящегося в торговом зале Продавца. До заключения настоящего договора Покупателем изучены качественные, технические и иные характеристики приобретаемого товара, Продавцом продемонстрированы функции товара, в связи с чем Покупатель подтверждает обладание достоверной и полной информацией о товаре.
1.4. Дополнительно Продавцом оказываются следующие услуги: ___________ (доставка, сборка и т.д.).
2. Передача товара
2.1. Товар передается Покупателю в месте продажи. Одновременно с товаром Продавец передает Покупателю документы, относящиеся к товару (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.д.).
Продавец осуществляет доставку товара Покупателю по следующему адресу: _________________________________________________________________.
Дата доставки: "_____" ________________ 20___ г. с ____ до ____ часов.
Дата окончания сборки / наладки (если эти услуги предоставляются) - "___" ___________ 20__ года.
2.2. Проверка количества, качества и ассортимента товара и его соответствия образцу (в том числе и по качеству) производится Покупателем при получении товара. Покупатель не принимает товар у Продавца при нарушении условий о количестве, качестве и ассортименте.
2.3. В подтверждение получения товара Покупатель расписывается в сопроводительных документах Продавца.
2.4. При приобретении товаров Продавец по своему усмотрению может потребовать от Покупателя предоставления следующих документов:
2.4.1. граждане, имеющие постоянное место работы:
- справка с места работы установленной формы (приложение 1) о полученных доходах и производимых удержаниях
- гарантийное письмо предприятия (учреждения, организации) (приложение 2)
- поручительство одного совершеннолетнего гражданина (приложение 3)
2.4.2. граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью:
- поручительство двух совершеннолетних граждан (приложение 3)
- справка установленной формы (приложение 1) городской (районной) налоговой инспекции о полученных доходах и производимых удержаниях
2.4.3. неработающие граждане, пенсионеры, малообеспеченные граждане по представлению органов социальной защиты:
- справка установленной формы (приложение 1) отдела соцобеспечения (для пенсионеров)
- поручительство двух совершеннолетних граждан (приложение 3)
- гарантийное письмо органа социальной защиты (для малообеспеченных граждан).
2.5. При покупке товаров с рассрочкой платежа Покупателем оформляется два экземпляра обязательства (поручения-обязательства) установленной формы (приложение 4, 5).
При осуществлении расчетов в безналичном порядке первый экземпляр поручения-обязательства Покупателя Продавец пересылает предприятию (учреждению, организации), выдавшему гражданину справку для приобретения товаров с рассрочкой платежа либо банковскому учреждению, которому Покупатель поручил производить выплаты со своего счета за приобретенные товары. Второй экземпляр поручения-обязательства остается у Продавца.
При осуществлении расчетов наличными деньгами первый экземпляр обязательства остается у Продавца, а второй выдается Покупателю.
3. Цена товара, порядок расчетов
3.1. Цена товара составляет _______________________(____________________________________________________________________) рублей.
3.2. Стоимость доставки - ________________ (_________________________________________________________________) рублей.
3.3. Стоимость дополнительных услуг, указанных в п. 1.4 настоящего договора составляет __________________ (_______________________________________) рублей.
Итого к оплате по настоящему договору: ________________(_________________________________________________________________) рублей.
3.4. Расчеты за товар и дополнительные услуги производятся на основании письменного обязательства (приложение 5), поручения-обязательства (приложение 6) Покупателя и осуществляются путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца либо в безналичном порядке путем удержаний из заработной платы, перечислений с банковского счета Покупателя в установленные обязательством (поручением-обязательством) сроки, а также по соглашению между Продавцом и Покупателем иными способами, не противоречащими законодательству следующим образом:
- 50% подлежащей уплате суммы в день передачи товара Покупателю,
- 25% - по истечении 30 дней со дня передачи товара Покупателю,
- оставшиеся 25% - по истечении 60 дней со дня передачи товара Покупателю.
В случае если день оплаты приходится на выходной день (субботу, воскресенье), праздничный день, дата оплаты переносится на ближайший после указанной даты рабочий день.
4. Право собственности на товар. Риски
4.1. С момента передачи товара Покупателю и до его полной оплаты товар признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара.
4.2. Право собственности на переданный Покупателю товар сохраняется за Продавцом до полной оплаты товара. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу или распоряжаться им иным образом.
4.3. Покупатель с момента передачи ему товара Продавцом и до момента перехода к Покупателю права собственности на товар обязуется использовать товар со всей долей ответственности, бережливости и осторожности, чтобы исключить какое-либо повреждение товара (внешнее, внутреннее) и утрату им в какой-либо степени своих свойств.
4.4. Покупатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае если покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, продавец вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину цены товара.
5.2. За несвоевременное внесение очередных платежей в кассу Продавца Покупатель уплачивают Продавцу пеню в размере ______ за каждый день просрочки.
5.3. В случае неполного удержания с Покупателей очередных платежей или несвоевременного перечисления Продавцу удержанных в погашение задолженности перед Продавцом денег предприятие-плательщик уплачивает Продавцу пеню в размере ____ за каждый день просрочки.
5.4. При просрочке Покупателем уплаты двух очередных взносов, вся сумма задолженности и пеня от просроченной суммы за каждый день просрочки взыскиваются в принудительном порядке по исполнительной надписи органа, совершающего нотариальные действия.
5.5. При неплатежеспособности Покупателя задолженность может быть взыскана с предприятия, выдавшего гарантию, либо поручителя по исполнительной надписи органа, совершающего нотариальные действия.
5.6. В случае если Покупатель выехал с постоянного места жительства, не погасив задолженности за купленный товар и не сообщив своего нового адреса, и предпринятыми действиями оказалось невозможным установить новое место жительства Покупателя, Продавец передает материалы с исполнительной надписью органа совершающего нотариальные действия, в районный суд по последнему месту жительства Покупателя или месту нахождения его имущества.
5.7. В случае неисполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента выдачи Продавцом кассового чека или иного документа, подтверждающего уплату первого платежа за товар и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, явившиеся следствием обстоятельств непреодолимой силы либо иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон (форс-мажорные обстоятельства).
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения спора иными соответствующими законодательству способами спор передается на рассмотрение компетентного суда Российской Федерации с учетом правил подсудности.
9. Прочие условия
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Покупатель до заключения настоящего договора ознакомлен с Правилами продажи товаров по образцам, Инструкцией о порядке продажи товаров в кредит.
9.3. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.4. Все изменения, дополнения к настоящему договору, а также приложения, спецификации и т.д. действительны, если они совершены в письменной форме и утверждены каждой из сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
Образец договора на поставку продукции
Договор поставки №
г. Красноярск
01 декабря 2012 г.
ЗАО Организация №1, именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО Организация №2, именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.
2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.
2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.
2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.
3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.
3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее - самовывоз).
3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.
3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.
4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).
4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.
5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.
5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.
6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.
6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.
8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.
8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.
8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.
8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.
8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты ivanov@mail.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАО Организация №1
Юридический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
Агентский договор на поиск клиентов
Агентский договор на поиск клиентов - соглашение, в согласии с которым агент (одна сторона) принимает за вознаграждение обязательство проводить поиск клиентов по поручению принципала (другой стороны).
При этом агент может клиентов искать, как за счет принципала от собственного лица, так и от лица принципала.
Сторонами договора являются агент (исполнитель) и принципал (заказчик).
По договоренности, которая заключена агентом с третьим лицом средствами принципала от собственного имени, обладателем обязанностей и прав становится агент, даже, когда принципал указывается в соглашении или контактирует с третьим лицом для выполнения сделки.
По договоренности, которая заключена с третьим лицом средствами принципала от имени принципиала, обладателем обязанностей и прав становится принципал.
Величина выплаты вознаграждения и процедура устанавливается по положениям агентского договора.
При заключение договора о поиске клиентов необходимо обратить внимание на возможность ограничить действия сторон договора:
Агент должен отчитываться принципалу о результатах своих действий.
- Сроки предоставления отчетов, порядок, устанавливаются положениями агентского договора. Когда сроков предоставления отчетности нет в тексте соглашения, то отчеты предоставляют заказчику по ходу исполнения агентом своих обязанностей или после окончания периода действия договора.
- Отчетность предусматривает наличие нужных свидетельств затрат, которые сделаны исполнителем за счет принципала, когда другое не предусматривается договором.
Когда заказчик не согласен с отчетом, представленным агентом, то он обязан об этом уведомить агента. Срок данного уведомления - не больше тридцати дней, когда о другом сроке стороны не договорились.
В случае, если заказчик в этот срок не уведомляет исполнителя о. что имеются возражения, отчет считают принятым.
Образец агентского договора на поиск клиентов
Агентский договор на поиск клиентов - это договор, в согласии с которым одна сторона (агент) за вознаграждение обязуется совершать по поручению принципала (другой стороны) поиск клиентов от собственного имени, однако за счет принципала или за счет и от имени принципала. Смежными договорами являются договор комиссии и договор поручения.
Образец договора поставки
Составление документов, договор поставки товара, образец договора поставки, составление договора поставки, ответственность сторон в договоре поставке товара, спецификация к договору поставки
г. _______ __ ____ 200_г.
Стороны:
Продавец ______________________________________________
в лице _____________, действующего на основании ________, с одной стороны, и
Покупатель ____________________________________________________
в лице ________, действующего на основании______с другой стороны,
заключили этот Договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязывается поставлять (передавать) товар в собственность Покупателя, для использования его в предпринимательской деятельности, а Покупатель обязывается принять указанный товар и оплатить за него на условиях Договора.
1.2. Предметом поставки является такой товар ____________________.
2. Сведения о товаре
2.1. Объемы поставок и количество товара .
2.1.1. Товар, указанный в п. 1.2. этого Договора, поставляется Покупателю партиями.
2.1.2. Каждая партия товара определяется спецификацией, в которой отмечается: наименование товара, общее количество товара, которое должно быть поставлено в конкретной партии, ассортимент (номенклатура) по сортам, видам, маркам и типоразмерам, комплектность товара.
2.2. Качество товара.
Качество и комплектность поставляемого товара должно отвечать _____стандарту (техническим условиям, образцам и тому подобное).
Подтверждением качества товара, является________________________ 2.3. Гарантийный срок эксплуатации (пригодности, хранения): с момента введения в эксплуатацию (получения) составляет _______. Поставщик гарантирует качество товаров в целом.
2.4. Дополнительные к комплекту изделия __________________.
Из комплекта товара исключаются следующие изделия, входящие в комплект, которые не нужны Покупателю____________.
2.5. Тара, упаковка и маркировка.
2.5.1. Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком, таким образом, чтобы исключить порчу или уничтожение товара на период от передачи до принятия товара Покупателем.
2.5.2. Товар должен быть затарен следующим образом ____________.
2.5.3. Товар должен быть упакован следующим образом ___________.
2.5.4. Порядок и сроки возврата тары __________________________.
2.5.5. Стоимость тары и упаковки включается /не включается/ в цену товара.
2.5.6. Условия расчетов при возвращении тары ___________________ .
2.5.7. Товар должен быть промаркирован следующим образом ___________ .
3. Условия снабжения
3.1. Партия товара, которая согласована соответствующей спецификацией должна быть поставлена Покупателю не позже ____ первого месяца соответствующего периода снабжения.
3.2. Снабжение осуществляется на условиях ________________________
3.3. Переход права собственности происходит в момент приема -передачи /оплаты/ соответствующей партии товара, что оформляется расходной накладной /актом приема-передачи/.
3.4. Пунктом поставки товара по этому Договору является _______________ .
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Стоимость каждой поставляемой партии товара определяется в спецификации (Дополнение 1).
4.2. Расчеты за каждую поставленную партию товара осуществляются в безналичном порядке в течении ___дней с момента________.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Поставщика:
5.1.1. Поставлять Покупателю товар в соответствии с условиями данного Договора.
5.1.2. Предупредить Покупателя о всех правах третьих лиц на товар, если таковые имеются.
5.1.3. В случае если Покупатель отказался от принятия товара, который не отвечает по качеству стандартам /тех. условиям, образцам./ отмеченным в п. 2.2, или условиям Договора, распорядиться товарами в десятидневный срок (для товаров, которые быстро портятся на протяжении 24 часов с момента получения сообщения от Покупателя).
5.1.4. В случае поставки некомплектных изделий, по требованию Покупателя доукомплектовать их в 20-дневный срок после получения требования или заменить комплектными изделиями в тот же срок.
5.2. Обязанности Покупателя:
5.2.1. Принять товар, кроме случаев, когда Покупатель имеет право требовать замены товара или право отказаться от договора.
5.2.2. Оплачивать товар в соответствии с условиями Договора .
5.3. Права Поставщика:
5.3.1. Требовать от Покупателя принятия товара, отвечающего условиям, определенным в Договоре и в Спецификации (Дополнение 1).
5.3.2. Прекратить поставку очередной партии товара, если Покупатель не полностью оплатил стоимость предыдущей партии товара.
5.4. Права Покупателя:
5.4.1. Требовать от Поставщика поставки товара.
5.4.2. В случае поставки товара более низкого качества отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар уже оплачен, требовать возврата оплаченной суммы.
5.4.3. Отказаться от товара в случае поставки некомплектного товара, если Поставщик в установленный срок не доукомплектует или не заменит на комплектный товар..
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения своих обязательств по этому Договору Стороны несут ответственность определенную этим Договором и действующим законодательством. Нарушением обязательства является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства.
6.2. Стороны не несут ответственность за нарушение своих обязательств по этому Договору, если оно произошло не по их вине. Сторона считается не виноватой, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры для надлежащего исполнения обязательства.
6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность за невыполнение или неподобающее выполнение своих обязательств по этому Договору, если это невыполнение или неподобающее выполнение обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Сторона, для которой сложились форс-мажорные обстоятельства, обязана срочно уведомить в письменной форме другую Сторону.
6.4. Если качество изделия не отвечает условиям отмеченным в п. 2.2 Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере ___ % от стоимости некачественного товара, а также безоплатно устраняет недостатки в ____ дневной срок с момента получения обоснованной претензии от Покупателя.
6.5. За нарушение сроков поставки товара Поставщик выплачивает штраф в размере ___ грн. за каждый день просрочки поставки.
6.6. За необоснованный отказ от расчета за товар Покупатель выплачивает пеню в размере ___ % от суммы отказа (но не больше двойной учетной ставки НБУ, что действовала на момент просрочки), за каждый день просрочки, до момента полного исполнения Покупателем своего обязательства по оплате.
6.7. За односторонний необоснованный отказ от выполнения своих обязательств по данному Договору виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере ____.
7. Срок действия Договора
7.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____200__г.
7.2. В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении разорвать или изменить договор за ____ до его окончания, Данный Договор считается пролонгированным на срок _________.
8. Изменение условий Договора и другие положения.
8.1. Условия данного Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.
8.2. Досрочное расторжение Договора возможно лишь при согласии Сторон, если другое не установлено Договором или законодательством.
8.3. Все споры, которые связанные с этим Договором решаются путем переговоров между сторонами. Если спор не может быть решен путем переговоров, он решается в судебном порядке определенном соответствующим действующим законодательством Украины.
8.4. Продавец имеет статус плательщика налога на прибыль предприятий на общих основаниях /плательщика единого налога по ставке 6% (10%).
8.5. Покупатель имеет статус плательщика налога на прибыль предприятий на общих основаниях /плательщика единого налога по ставке 6% (10%).
8.6. Данный Договор заключен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8.7. В случаях, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства.
8.8. После подписания этого Договора все предыдущие переговоры за ним, переписки, предыдущие соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе касаются этого Договора, теряют юридическую силу.
8.9. Дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Местонахождение и реквизиты сторон
Рекомендуемый материал:
Источники:
, , ,
Следующие:
27 декабря 2024 года